国产黄视频在线观看|99热这里有免费国产精品|国产日韩在线观看|久久久久久久国产精品

<output id="hrg3l"><font id="hrg3l"></font></output>

    1. <li id="hrg3l"><ins id="hrg3l"><thead id="hrg3l"></thead></ins></li>

      歡迎訪問安徽晟川律師事務所官方網站!

      0551-65663328

      晟川案例|施工單位出現工程質量、工期違約、分包等情形,是否應當承擔違約責任?

      2022-08-04 14:38:53

      副標題:阜陽某文旅城:成功免除工期、質量等違約金反訴1400萬,并全額追回工程款438萬及履約保證金99

      律所案號:2019民事第83號  法院案號:(2019)皖1202民初3897號

      原告:安徽某環境公司  被告:安徽某投資公司

      我方代理:安徽某環境公司(原告) 辦案人:朱升禹

      案件結果:支持原告(我方)全部訴訟請求

      一、案情簡介

      2017年9月14日,安徽某環境公司與安徽某投資公司簽訂了《工程施工合同》,約定由安徽某投資公司將位于阜陽市潁州區“某文旅城祥和府三期景觀及道排工程”發包給安徽某環境公司施工,合同約定固定總價包死,為19937500元。隨后安徽某環境公司入場進行施工,至2018年6月13日工程全部竣工驗收,并且交付使用。

      根據合同約定,安徽某投資公司應當于工程結束后支付至合同價的80%,結算完畢后應當支付至結算價的95%。但安徽某投資公司在工程結束后以施工單位安徽某環境公司出現了合同約定的違約情形,不僅拖延對合同外設計變更、簽證等價款的審計,還拒絕支付任何工程款。安徽某投資公司的行為導致涉案大量農民工工資和材料款的拖欠,致使安徽某環境公司陷入訴訟,安徽某投資公司的行為也造成了嚴重的社會問題。

      安徽某環境公司遂委托我向對方提起訴訟,追要工程款及利息、履約保證金。收案后,充分與當事人進行溝通,核對對方提供的證據,通過精細代理,法院判決安徽某投資公司于判決生效后向我方當事人支付工程款及利息、履約保證金。

      二、爭議焦點

      本案中安徽某環境公司是否出現了安徽某投資公司所指的違約情形?是否需要按照合同約定承擔違約責任?

      三、律師意見

      (一)安徽某投資公司反訴工期違約責任無任何事實法律依據。

      涉案工程約定的開工時間為20171010日,工期120天。但涉案工程真正具備開工條件的時間為2018226日,系安徽某投資公司提供的開工通知載明的時間。涉案工程在政府部門取得專項驗收的時間為2018619日,自2018226日開工,至2018619日竣工驗收,涉案工程并沒有任何工期延誤和違約。

      (二)安徽某投資公司反訴涉案工程質量不合格,要求承擔違約責任與事實不符。

      涉案工程已經過安徽某投資公司層層把關,施工過程中的每一步都有現場專人驗收,安徽某投資公司提供的大量照片和聯系單都是在施工工程中或后期其自行提升園林景觀檔次中產生,與施工單位安徽某環境公司并無關聯。涉案工程已經全部竣工且經安徽某投資公司組織竣工驗收合格,安徽某投資公司及監理單位、設計部門人員均在竣工驗收單上簽名確認。安徽某環境公司不存在違約行為,不需承擔違約責任。

      (三)安徽某投資公司反訴涉案工程違反合同約定進行分包與事實不符。

      施工中,安徽某投資公司代表和領導多次強制要求安徽某環境公司從其安排的人員處采購樹苗、強制要求施工方將部分工程分包給其指定的人員。安徽某投資公司為了拒付工程款,反訴安徽某環境公司分包違約,與事實不符。

      四、裁審觀點

      安徽某環境公司在安徽某投資公司要求的工期內完成了施工并經竣工驗收合格,已經向安徽某投資公司履行了自己的合同義務。安徽某投資公司應及時支付安徽某環境公司剩余工程款并返還履約保證金。安徽某投資公司反訴安徽某環境公司存在拖延工期的情況,要求安徽某環境公司承擔相應的合同違約金,無相關事實依據,本院不予支持;關于安徽某投資公司主張的施工質量不合格未舉出有力證據予以證明,與其已對涉案工程組織竣工驗收合格的客觀情況不符,本院不予采信;關于安徽某環境公司在承包了涉案工程后,將少部分工程量分包給他人施工的客觀情況,該行為并未給安徽某投資公司造成實際的經濟損失,合同履行中,安徽某投資公司明知該分包行為后并未提出反對意見要求終止該分包合同并對該分包工程進行了驗收,不應事后反悔,對其該項反訴請求不予支持。

      五、裁判結論

      支持安徽某環境公司(我方當事人)的全部訴訟請求。

       


      推薦案例: