国产黄视频在线观看|99热这里有免费国产精品|国产日韩在线观看|久久久久久久国产精品

<output id="hrg3l"><font id="hrg3l"></font></output>

    1. <li id="hrg3l"><ins id="hrg3l"><thead id="hrg3l"></thead></ins></li>

      歡迎訪問安徽晟川律師事務所官方網站!

      0551-65663328

      晟川案例|工程交付后存在施工問題可否不進行造價審計主張直接按照固定價結算?

      2022-08-03 14:09:40
      副標題:阜陽某文旅城:成功免除工期、質量等違約金反訴1400萬,并全額追回工程款438萬及履約保證金99萬
      律所案號:2019民事第83號  法院案號:(2019)皖1202民初3897號
      原告:安徽某環境公司  被告:安徽某投資公司
      我方代理:安徽某環境建設公司(原告) 辦案人:朱升禹
      案件結果:支持原告(我方)全部訴訟請求

      1


      案情簡介

      2017年9月14日,安徽某環境公司與安徽投資公司簽訂了《工程施工合同》,約定由安徽某投資公司將位于阜陽市潁州區“某文旅城祥和府三期景觀及道排工程”發包給安徽某環境公司施工,合同約定固定總價包死,為19937500元。隨后安徽某環境公司入場進行施工,至2018年6月13日工程全部竣工驗收,并且交付使用。

      根據合同約定,安徽某投資公司應當于工程結束后支付至合同價的80%,結算完畢后應當支付至結算價的95%。但安徽某投資公司在工程結束后拖延對合同外設計變更、簽證等價款的審計,還拒絕支付任何工程款。安徽某投資公司的行為導致涉案大量農民工工資和材料款的拖欠,致使安徽某環境公司陷入訴訟,安徽某投資公司的行為也造成了嚴重的社會問題。

      安徽某環境公司遂委托我向對方提起訴訟,追要工程款及利息、履約保證金。收案后,充分與當事人進行溝通,核對對方提供的證據,通過精細代理,法院判決安徽某投資公司于判決生效后向我方當事人支付工程款及利息、履約保證金。

      2


      爭議焦點

      本案中安徽某環境公司是否應當對工程交付后的施工問題承擔責任?涉案工程是否能不進行造價審計直接按照固定價款結算?

      3


      律師意見

      (一)涉案工程交付后的施工問題與我方并無關聯。

      訴訟中,安徽某投資公司反訴我方存在施工問題,并提供大量施工現場照片以及其簽訂的整改合同、付款回單等。但涉案工程已經全部竣工且經安徽某建設公司組織竣工驗收合格,安徽某投資公司及監理單位、設計部門人員均在竣工驗收單上簽名確認。安徽某投資公司作為開發商承諾業主的小區綠化為高檔景觀綠化,但涉案工程設計和發包的均是普通園林綠化,為此,業主大肆維權,安徽某投資公司為提升綠化景觀另行與第三方簽訂合同進行提升改造,施工中因為大型車輛和機械嚴重破壞了小區道路和綠化,由此產生的額外費用與施工方安徽某環境公司并無關聯,其舉證的目的在于混淆視聽,拒絕支付工程款。

      (二)涉案工程應當按照固定價款結算。

      根據雙方簽訂的施工合同,“合同價款為19937500元,承包方式為總價包干,本工程除設計變更或施工范圍調整,合同總價不再調整等”,明確約定工程價款約定的是固定價格19937500元,如上所述,安徽某建設公司為提升綠化景觀另行與第三方簽訂合同并應支付給第三方的工程款不應從合同總價中予以扣除。

      4


      裁審觀點

      安徽某環境公司在安徽某投資公司要求的工期內完成了施工并經竣工驗收合格,已經向安徽某投資公司履行了自己的合同義務。安徽某投資公司應及時支付安徽某環境公司剩余工程款并返還履約保證金。關于安徽某投資公司主張的施工質量不合格未舉出有力證據予以證明,與其已對涉案工程組織竣工驗收合格的客觀情況不符,本院不予采信。在安徽某建設公司履行合同義務完畢后,安徽某投資公司為了提升綠化景觀另行與第三方簽訂合同并支付給第三方的工程款與安徽某建設公司并無關聯。該筆費用的支出,并不是因安徽某建設公司的違約行為導致的合理經濟損失,要求從安徽某建設公司應獲得的工程款中予以扣除,無任何事實及法律依據,本院不予支持。

      5


      裁判結論

      支持安徽某建設公司(我方當事人)的全部訴訟請求。

      推薦案例: